工程结算协议书【10篇】（完整）

工程结算协议书1　　甲方：____________________　　乙方：____________________　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业_下面是小编为大家整理的工程结算协议书【10篇】（完整）,供大家参考。

工程结算协议书1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的.违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

工程结算协议书2

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助*上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的`原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点：广东省广州市 区。

工程结算协议书3

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助*上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的.工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点：广东省广州市 区。

工程结算协议书4

　　甲方：MMM有限公司

　　乙方：YYY装饰工程有限公司

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

工程结算协议书5

　　合同编号：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　委托人： （以下简称甲方）

　　受托人： （以下简称乙方）

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

　　一、工程造价结算审计业务范围

　　甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

　　二、乙方结算审计人员的资格条件

　　（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

　　（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。

　　乙方项目经理：

　　乙方主要审计人员：

　　（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

　　三、甲方的权利和义务

　　（一）甲方的权利：

　　1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

　　2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

　　3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。

　　4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

　　5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

　　（二）甲方的.义务：

　　1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；

　　2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；

　　3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

　　四、乙方的权利和义务

　　（一）乙方的权利：

　　1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

　　2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

　　3、有权按合同规定收取审计费用。

　　4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

　　（二）乙方的义务：

　　1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

　　2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。

　　3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

　　4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

　　5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

　　五、结算审计费用

　　结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。

　　甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

　　六、付款方式

　　_____________________________________________。

　　七、其他约定事项

　　（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

　　（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

　　（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效

　　委托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　税号：

　　受托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　税号：

工程结算协议书6

　　分包合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了

　　2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

　　3、扣除项：

　　4、人民币：元

　　5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

　　6、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定（委托）代表人： 法定（委托）代表人：

　　项目经理： 项目经理：

　　日期： 日期：

工程结算协议书7

　　甲方：丽江正和房地产开发有限公司

　　乙方：

　　1、丽江市建筑工程有限公司

　　2、丽江良美建筑工程有限公司

　　甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

　　一、建设工程施工情况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

　　二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

　　三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26*方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

　　四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售*均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

　　五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

　　六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

　　七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

　　八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

　　九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

　　十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

　　十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

　　十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

　　十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

　　乙方1： 法定代表人： 法定代表人： 乙方2：

　　本协议签字时间： 年 月 日

工程结算协议书8

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

工程结算协议书9

　　协议书编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商并共同努力，于 年月日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

　　1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的 （以下简称“本工程”）的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

　　2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

　　保修期间乙方负责人姓名：

　　联系电话：

　　合同编号：

　　合 同 价：

　　结算总价：

　　3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

　　4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

　　5、 本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

工程结算协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　本着*等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

　　一、结算编制内容：

　　奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

　　二、承包方式：

　　乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

　　三、结算费用的支付方式：

　　乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

　　四、甲方责任：

　　1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

　　2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

　　3、 按约定时间付给乙方费用报酬。

　　五、乙方责任：

　　1、 必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

　　2、 负责结算备查资料的收集装订。

　　3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

　　六、其他：

　　乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

　　七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年 月 日年 月日

工程结算协议书10篇扩展阅读

工程结算协议书10篇（扩展1）

——工程结算协议书10篇

工程结算协议书1

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助*上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的`原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点：广东省广州市 区。

工程结算协议书2

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的`工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助*上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点：广东省广州市 区。

工程结算协议书3

　　合同编号：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　委托人：（以下简称甲方）

　　受托人：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

　　一、工程造价结算审计业务范围

　　甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

　　二、乙方结算审计人员的资格条件

　　（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

　　（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。

　　乙方项目经理：

　　乙方主要审计人员：

　　（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

　　三、甲方的权利和义务

　　（一）甲方的权利：

　　1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

　　2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

　　3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。

　　4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

　　5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

　　（二）甲方的义务：

　　1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；

　　2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；

　　3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

　　四、乙方的权利和义务

　　（一）乙方的权利：

　　1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

　　2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

　　3、有权按合同规定收取审计费用。

　　4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

　　（二）乙方的义务：

　　1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

　　2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。

　　3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

　　4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

　　5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

　　五、结算审计费用

　　结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。

　　甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

　　六、付款方式

　　_____________________________________________。

　　七、其他约定事项

　　（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

　　（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

　　（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效

　　委托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　税号：

　　受托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

工程结算协议书4

　　合同编号：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　委托人： （以下简称甲方）

　　受托人： （以下简称乙方）

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

　　一、工程造价结算审计业务范围

　　甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

　　二、乙方结算审计人员的资格条件

　　（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

　　（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。

　　乙方项目经理：

　　乙方主要审计人员：

　　（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

　　三、甲方的权利和义务

　　（一）甲方的权利：

　　1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

　　2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

　　3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。

　　4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

　　5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

　　（二）甲方的义务：

　　1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；

　　2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；

　　3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

　　四、乙方的权利和义务

　　（一）乙方的权利：

　　1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

　　2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

　　3、有权按合同规定收取审计费用。

　　4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

　　（二）乙方的义务：

　　1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

　　2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。

　　3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

　　4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的`书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

　　5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

　　五、结算审计费用

　　结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。

　　甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

　　六、付款方式

　　_____________________________________________。

　　七、其他约定事项

　　（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

　　（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。

　　（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效

　　委托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　税号：

　　受托人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户行：

　　账号：

　　税号：

工程结算协议书5

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：

　　广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助*上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的"善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。

　　附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：

　　（盖章） （盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住所： 住所：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　签约日期： 签约日期：

　　签订地点：广东省广州市 区。

工程结算协议书6

　　甲方：

　　乙方： (以下简称甲方) (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

　　一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿__工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

　　二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

　　三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。

　　四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

　　五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

　　六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

　　七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

　　八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

　　九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日　　　　　　　________年____月____日

工程结算协议书7

　　____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方)

　　住所：________________________ 住所：________________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　鉴于：

　　________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条 强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的"《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

　　第四条 双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　北京市公证处联系地址：

　　地址：____________________________________

　　邮编：________________________电话：________________________________

　　承办公证员：____________

　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条 不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、*、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条 保密

　　除*有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条 其他

　　1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。

　　甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：______(签字) 法定代表人或授权代表：____(签字)

　　________年________月________日 ________年________月________日

工程结算协议书8

　　____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方)

　　住所：________________________ 住所：________________________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　鉴于：

　　________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

　　双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的.建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

　　月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

　　第三条 强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

　　(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

　　(2)《授权委托书》;

　　(3)《强制执行申请》;

　　(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

　　(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

　　(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

　　第四条 双方各自的承诺和保证

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

　　2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

　　3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

　　甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

　　北京市公证处联系地址：

　　地址：____________________________________

　　邮编：________________________电话：________________________________

　　承办公证员：____________

　　甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

　　第五条 不可抗力

　　1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、*、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

　　3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

　　第六条 保密

　　除*有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

　　第七条 其他

　　1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。

　　2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

　　3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。

　　甲方：____________公司(印章) 乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：______(签字) 法定代表人或授权代表：____(签字)

　　________年________月________日 ________年________月________日

工程结算协议书9

　　甲方：MMM有限公司

　　乙方：YYY装饰工程有限公司

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

工程结算协议书10

　　工程合约编号：

　　承 判 人：

　　承判工程：

　　经xx物业管理（S）有限公司和承判人双方核对并同意：

　　一、最终结算工程款项如下：

　　1、完成合约工程金额：

　　2、额外工程金额：

　　3、代工金额：

　　4、其它金额：

　　共计总金额：

　　二、总金额中应扣除的项目：

　　1、公司代支付材料及垫付等金额：

　　2、其它扣款：

　　三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：

　　截至20 年 月 日止支付承判金额：

　　其中：第一次： 第二次：

　　尚有保固金额：

　　上述保固金额将于 年 月 日保养期满验收后发还。

　　双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

　　立协议人：xx物业管理（S）有限公司 代表:

　　承 判 人： 代表:

　　日期: 20 年 月 日

工程结算协议书10篇（扩展2）

——工程竣工结算协议书 (菁华2篇)

工程竣工结算协议书1

甲方：

乙方： (以下简称甲方) (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿__工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。

四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

________年____月____日　　　　　　　________年____月____日

工程竣工结算协议书2

甲方(简称甲方)：_________________

乙方(简称乙方)：________________

丙方(简称丙方)：_________________

根据____________年_________月_______日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下

1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。

2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。

3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。

4、丙方收款单位及账号：__________________分公司帐号：____________开户行：________________协议订立时间____________年_________月_______日，协议订立地点：_________________

本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。甲方(简称甲方)：_________________

乙方(简称乙方)：________________

丙方(简称丙方)：_________________

___________年_________月_______日

工程结算协议书10篇（扩展3）

——工程结算协议书 (菁华2篇)

工程结算协议书1

为了简化电费交纳程序，方便房产公司(以下简称甲方)与施工单位(以下简称乙方)办理电费结算，合理分配电费，甲方与乙方达成以下协议，共同信守以下条款：

一、乙方提前将电费按照6万元的标准预存入甲方指定*银行账户内，账号：

二、甲方收取电费时，按应交电费金额直接从乙方预存电费中扣除。

三、供电公司抄表日期为每月20日，甲方委派公司项目部电工在同一天对乙方表码进行登记，登记数字经项目部电工和楼座主管工程师会同施工方单位负责人签字确认，经甲方项目部负责人签字认可，以便日后进行核对并合理分配电费。

四、甲方通过银电联网收费系统交清全部电费后，由财务部人员到银行打印电费发票，并根据发票记载的总表码和20日抄表时的乙方分表码电量数据进行电费分配，期间发生的变损，线损由施工单位按用电比例进行分摊。

五、取回发票后，甲方项目部电工和楼座主管工程师分配并编制电费结算表，注明总表码、分表码、金额、相关损耗分摊情况，经相关项目负责人审核无误并签字，交与乙方单位签字后，根据手续完备的结算表，予以结算。

六、若乙方未按约定方式将足额资金存入甲方账户，导致电费划拨不成功，由此造成的一切损失由乙方承担。

七、甲方项目部电工有责任定期与乙方和供电公司核对电费账目，确保代扣电费及分配电费准确。

八、本协议未尽事宜，由甲方与乙方协商解决。

九、本协议由甲方和乙方各执一份，本协议自双方签字并加盖公章后生效。

甲方：山东__房地产开发有限公司__(盖章)

法人或委托代理人：__(签字)

乙方：__(盖章)

法人或委托代理人：__(签字)

____年__月__日

工程结算协议书2

甲方：__省药品交易中心有限公司

住所：__市__路__号

法定代表人： ，职务：

乙方： (医院)

住所：

法定代表人： ，职务：

丙方： (银行)

住所：

负责人： ，职务：

鉴于：

甲方拥有运用现代电子信息技术建立的全省集中的第三方药品电子交易*台(以下简称“交易*台”)。

乙方为依法设立的医疗机构且已经成为甲方会员。

丙方为依法设立的商业银行，拥有资金、渠道、网络和信贷的资源优势，愿意为甲方、乙方提供结算、融资等综合性的金融服务。

为保障交易资金的安全，保障各方的合法权益，保障交易秩序，本着“诚实信用、*等互利”的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，经*等协商，订立本协议，供各方恪守履行。

第一章 释义

第一条 名词与定义

下列名词定义如下：

入金，是指从乙方专用资金账户向甲方专用结算账户划入资金的行为。

支付交易价款，是指乙方通过甲方结算账户完成相应药品交易价款的交收行为。

出金，是指从甲方专用结算账户向乙方专用资金账户划出资金的行为。

药品交易价款，是指乙方收到交易合同项下的合法发票上所记载的金额。

专用资金账户，是指乙方在丙方开立的，用于存放交易价款等款项的账户。

专用结算账户，是指甲方在丙方开立的，用于存放乙方的交易价款等款项的账户。

交易资金账户，是指甲方为乙方开立的专门用于记录乙方交易资金余额及变动情况，进行会员之间资金交收的账户。

本协议：指甲方、乙方与丙方共同签署的《结算服务协议书》。

天：指自然日历日。

工作日或者交易日：指甲方药品交易规则公布的交易日，遇国家法定节假日顺延。

第二章 合作事项

第二条 三方同意合作事项如下

甲方作为药品采购第三方电子交易*台，实行在线竞价、在线交易、在线支付、在线融资、在线监管。

乙方按照《__省医疗机构基本药物交易办法》(试行)、《__省医疗机构药品采购与配送办法》(试行)、《__省医疗机构药品交易结算办法》(试行)等制度规定，通过甲方交易*台进行药品采购，并集中结算药品交易价款。

丙方利用自身的银商转账系统(或者建立的签约转账关系)、服务渠道、网络和银企直联技术为通过交易*台进行的药品交易提供交易资金的结算服务，并为乙方提供相应融资服务。

第三章 主办行

第三条 主办行

甲方选定丙方为本协议项下药品交易资金的结算服务的主办行。

乙方选定丙方为本协议项下药品交易资金的结算和融资服务的主办行。

丙方愿意为药品电子交易*台交易资金的结算提供综合性服务，愿意为乙方在药品电子交易*台的药品采购与交易提供结算和融资服务。

第四章 结算规定

第四条 资金封闭运行

甲方、乙方之间的资金往来应通过专用结算账户和专用资金账户办理，资金实行封闭运行。

第五条 甲方专用结算账户

用于收付下列用途的资金：

(1)药品交易价款;

(2)其他款项。

甲方专用结算账户不得购买支付凭证，但可开通网上银行支付功能。

未经丙方同意，甲方未按规定用途办理专用结算账户资金支付业务，丙方有权拒绝支付资金，并有权因此解除结算责任。

为确保及时清算资金，甲方必须保证专用结算账户内有足够的资金进行当日清算。如甲方专用结算账户中余额不足，丙方将在系统中拒绝甲方的划款指令，由此引起的一切后果由甲方承担，丙方不承担任何责任。

第六条 乙方交易资金账户和专用资金账户

参加药品电子交易前，乙方须首先在甲方开立交易资金账户，并在丙方营业网点开立专用资金账户，在丙方营业网点建立银商转账关系(或者建立签约转账关系)后，方可办理转账业务。

丙方为乙方办理专用资金账户与交易资金账户绑定手续，并将乙方信息(包括乙方名称、证件类型、证件号码等)发送甲方;甲方负责审核甲方系统中交易资金账户的乙方信息与丙方传送的信息是否相符。

专用资金账户的绑定手续只允许从丙方发起，不允许从甲方发起。

乙方如需调整和撤销专用资金账户的，应当向甲方提出书面申请并经甲方书面同意后方可在丙方营业网点办理。

第七条 入金

入金时间无限制。

入金指令内容需包括：乙方与收款人名称、交易资金账号、入金金额等。

入金额度无限制，入金指令发出时乙方专用资金账户余额必须大于等于入金指令请求的金额。

甲方系统根据乙方入金指令，系统自动更新乙方交易资金账户余额。

第八条 支付交易价款

支付时，乙方可通过交易*台向甲方发出支付交易价款指令，支付交易价款指令发出后不得撤销。

支付交易价款内容包括：乙方与收款人名称、交易资金账号、支付交易价款金额、发票信息等。

甲方系统根据乙方付款指令，系统自动更新乙方交易资金账户余额。如乙方专用资金账户余额不足的，丙方可按照本协议及有关协议的约定给予融资，乙方必须将融资的款项及时划入甲方专用结算账户。

付款时间为星期一至星期五的9:30―15：30(国家法定节假日除外)。下午15:30之后甲方交易系统停止接受乙方付款指令。

第九条 出金

出金时，乙方可通过交易*台向甲方发出出金指令，出金指令发出后不得撤销。

出金指令内容包括：乙方名称、交易资金账号、专用资金账号、开户行、出金金额等。

出金受理时间为星期一至星期五的9:30―15：30(国家法定节假日除外)。下午15:30之后甲方交易*台停止受理乙方出金指令。

乙方可通过丙方营业网点、电子银行等渠道查询转账情况。

第十条 结算原则与结算数据

除非本协议另有约定，本协议项下的交易价款结算按照“专户专用，丙方不垫付交易资金”的原则处理，交易资金转账指令必须由乙方主动发起。

甲方自乙方支付交易价款之日起5个工作日内，对交易各方的应收应付款项在交易资金账户间进行清算。

按照《__省医疗机构药品交易结算办法》(试行)的规定，乙方支付全部交易价款的时间从收到合法发票之日起计算，最长不得超过60天。乙方在此不可撤销地给予授权甲方和丙方：乙方逾期未支付的药品交易款项部分，无论乙方是否发起付款指令，丙方有权依据本协议及有关协议给予融资，用于支付逾期未付的药品价款，乙方自愿承担由此产生的还本付息与支付费用的法律后果。

交易结算数据以甲方交易*台记录为准，丙方不予干预。若乙方对其交易结算资金清算明细和余额有异议，由甲方负责查询、核实并将核实结果通知乙方。

乙方专用资金账户的交易流水以丙方数据为准。乙方如有异议，由甲方、丙方负责查明原因，如有差错，由甲方根据丙方数据进行调账处理。

因甲方、丙方的系统故障导致乙方交易结算资金转账未能成功，甲方、丙方应当告知乙方，并通过丙方其他资金汇划渠道进行交易结算资金划转。

当日收盘后，丙方应当在当日下午16:30之前将当日所有乙方的出入金流水生成对账文件发送给甲方，由甲方进行对账。

如出入金数据有差错，甲方和丙方应互相配合查明原因，如当日下午17：00仍不能查明原因，则对账数据以丙方数据为准，确保当日完成清算。

第五章 融资规定

第十一条 融资服务

融资指交易合同生效后，乙方在收到合法发票之日起满60天，未按照《__省医疗机构基本药物交易办法》(试行)等规定如期支付药品交易价款，丙方在甲方的认可、支持与配合下为乙方提供融资服务。

融资期限最长为一年，从放款之日起计算。融资比例不超过到期未付药品交易价款100%。融资利率不超过人民银行的同期贷款基准利率的120%。融资方式包括短期流动资金贷款、法人帐户透支以及贸易融资(以货币形式发放的融资)。

第十二条 融资核实与校验

丙方发放融资前，需向甲方提出核实和校验融资的交易背景的真实性的申请，申请内容包括但不限于：

(1)是否签订了药品电子购销合同，到期未付清药品交易价款的金额和交易资金账户余额;

(2)乙方与收款方是否为甲方有效的会员，是否属于药品交易非诚信单位;

(3)乙方在甲方交易*台上的交易资金账户是否有效;

(4)配送会员是否将发票信息上传到交易*台上;

(5)乙方是否在药品电子交易*台上进行了收货确认;

收到融资核实和校验的请求时，甲方须在2个工作日内将核实和校验的信息反馈给丙方。

乙方申请融资时，由甲方在交易*台为乙方加注融资标识。

乙方在此不可撤销的承诺：乙方承担融资的全部法律后果，对融资承担还本付息和支付费用的全部责任。

第十三条 融资放款

同时出现下列情况时，丙方可为乙方提供短期贷款、法人账户透支以及贸易融资(以货币形式发放的融资)方式的融资，乙方对此不持异议并承担融资本息和费用的还款责任：

(1)乙方收到药品配送会员配送的药品并在交易*台上进行收货确认;

(2)乙方收到合法发票之日起届满60天;

(3)乙方未按照《__省医疗机构药品交易结算办法》(试行)的规定如期支付药品交易价款;

(4)融资金额为乙方交易资金账户与专用资金账户的存款余额之和与到期未付药品交易价款的差额部分;

交易*台自动计算乙方交易资金账户余额与到期未付药品交易价款的差额部分，并由丙方确定融资金额。乙方在此不可撤销地授权并确认：融资金额连同专用资金账户的存款余额一并作为受托支付的金额定向支付至甲方专用结算账户，乙方不持异议。

乙方承诺：融资款项将在两个工作日之内完成相应药品交易价款的支付。

第十四条 融资还款

融资到期时，乙方专用资金账户出现存款余额时，丙方可自动即时扣收融资的本金，利随本清，丙方需把相关还款信息及时反馈给甲方。

融资到期时，乙方专用资金账户的存款余额不足以偿清融资的本息，丙方将融资转为逾期贷款处理，按融资合同的约定追究乙方的违约责任，并将乙方违约信息反馈到甲方。

融资出现逾期时，乙方需承担罚息责任，罚息按照人民银行公布的同期贷款利率上浮50%计算。

第六章 权利与义务

第十五条 甲方的权利与义务

甲方对乙方交易资金账户重要信息(包括乙方名称、证件类型、证件号码等)的完整性进行审核，其真实性由乙方负责。

甲方负责受理乙方通过甲方渠道发起的业务请求和系统自动触发的融资请求，负责对乙方交易结算资金划款指令的有效性和各渠道发起的乙方交易资金账户的密码校验。

对于安排了融资的乙方交易资金账户,乙方无条件授权甲方采取系统控制措施限制乙方交易资金账户的资金划转，并配合丙方发出的扣款划款指令。

甲方确保专用结算账户上有足够的资金进行日终清算。甲方自乙方支付交易价款之日起5个工作日内，对交易各方的应收应付款项进行清算，不得挪用、占用药品交易价款。甲方在乙方收到合法发票之日起的50天会自动预警，提示乙方做好付款安排。

甲方负责在交易*台中对融资做融资标识处理。

甲方对交易方式、交易品种、交易时间和交易制度进行调整或者修改，应提前5个工作日通知乙方和丙方。

甲方应保障交易*台安全稳定地运行，采取合理、必要的手段和安全措施保护交易端、交易系统的安全性，确保交易安全。

因乙方专用资金账户或甲方专用结算账户中乙方的资金被国家有权机关依法查询、冻结、扣划，导致甲方无法完成本协议项下的义务，甲方不承担任何责任。

第十六条 乙方的权利与义务

乙方确保交易资金账户和专用资金账户的重要信息(包括乙方名称、证件类型、证件号码等)的真实性、正确性、完整性，并在有关证件、许可证过期前办妥有关登记、年审或者延期手续。因相关信息不真实或手续不完整导致的法律责任，由乙方承担。

乙方应妥善保管电子交易*台端的交易密码、交易资金账户密码和银行端的预留印鉴、数字证书、密钥和密码。任何使用乙方预留印鉴、密码或电子数字签名进行的交易指令、资金划转均视为有效的乙方付款指令。乙方因保管不当产生的一切损失，甲方和丙方不承担责任。

按照《__省医疗机构基本药物交易办法》(试行)、《__省医疗机构药品采购与配送办法》(试行)、《__省医疗机构药品交易结算办法》(试行)等制度进行药品电子交易和交易价款结算。

乙方真实、诚信地履行药品电子交易合同项下的义务，按照药品交易与结算的规则采购药品、支付药品交易价款。

乙方发出的所有指令均视为乙方真实的意思表示，并承担甲方、丙方执行乙方指令所发生的一切法律后果。

如乙方专用资金账户的存款余额不足或交易资金账户余额不足，丙方依据本协议安排的融资，乙方均予以承认并视为自身的融资申请委托，自愿承担融资的全部法律后果。

按照约定的融资期限还本付息，并支付融资费用。乙方未按时足额偿还丙方融资本金、利息和其他费用的，丙方有权在融资还款日或结息日主动向乙方专用资金账户扣收。乙方专用资金账户余额不足偿还的，丙方有权向甲方提出将乙方上报有权机构列入药品交易非诚信单位黑名单。

融资期间乙方如发生重大产权变动或者经营方式调整，乙方知道后或者应当知道后应当在七天内书面通知甲方与丙方。重大产权变动或经营方式调整包括但不限于乙方分立、合并、兼并、被兼并、重组、联营、托管等方式进行产权、经营权交易;歇业、申请停业整顿、停产、转产、申请解散、申请破产等。乙方如果未履行通知义务的，由此产生的损失由乙方负责赔偿甲方或者丙方。

乙方如需调整和撤销专用资金账户，应当向甲方提出书面申请，经甲方同意后在丙方营业网点办理。

第十七条 丙方的权利义务

保证甲方与乙方资金往来的安全、快捷，按本协议约定提供服务。

保守甲方和乙方的商业秘密。

协助甲方防范交易结算风险。

接受甲方对其结算业务的监督与考核。

丙方确保乙方专用资金账户重要信息(包括乙方名称、证件类型、证件号码等)的真实性、正确性、完整性。

按照《__省医疗机构药品交易结算办法》(试行)的规定，对于超过60天付款期而未支付药品交易价款的，丙方有义务提供融资服务。

对甲方专用结算账户和乙方专用资金账户信息(包括：甲、乙方名称、证件号码、银行账号、凭证号码、密码、账户余额等)、开户资料、委托事项、交易记录、转账信息等资料严格保密，除非法律、法规、监管机构另有规定、或者受甲方、乙方指示，不得向第三方透露。

乙方违反本协议或者违反融资协议的约定，丙方有权暂停对乙方发放新的融资、提前收回部分或者全部的融资。

丙方应当将乙方的开户、销户信息和融资情况根据具体情况通知甲方。

由于系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故或自然灾害、战争以及其他不可抗力等原因，造成丙方服务系统无法接收银商转账业务(或者建立签约转账关系)的委托付款指令或甲方交易*台故障等原因导致乙方无法正常付款的，各方共同协商采取其他资金划拨方式办理资金划转。

因甲方专用结算账户被国家有权机关依法查询、冻结、扣划，导致丙方银商转账业务(或者建立签约转账关系)服务中止或者终止，给甲方、乙方造成损失的，丙方不承担任何责任。

第十八条 共同义务

三方一致同意并声明：

三方对在本协议签订及履行过程中所获得的另外两方的商业信息负有保密义务，该义务不因本协议的解除或终止而无效;

各方签署本协议已经过各方的内部授权或者审批，签署本协议为各方自愿的、真实的意示表示，并且在执行本协议时给予另外两方必要的和合理的支持与配合。

在甲方和丙方的在线融资系统对接并上线前，有关融资通过线下方式书面申请解决，各方权利义务依据线下签订的合同约定执行。

第七章 其他条款

第十九条 违约

本协议生效后，三方均应诚实履行本协议约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议所规定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿另外两方由此造成的全部损失(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和为实现债权而发生的诉讼费、律师费、差旅费等)。

因战争、自然灾害等不可抗力以及非因当事人过错的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故，致使一方或者各方无法履行本协议所约定义务的，不承担违约责任。

第二十条 救济措施

本协议执行过程中若发生争议，三方应尽量通过友好协商方式解决。如不能协商一致的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

乙方向甲方、丙方提供重大虚假资料或者隐瞒重要事实，甲方、丙方有权拒绝受理交易开户和给予融资，丙方有权拒绝、中止为乙方提供融资服务，对已发生的融资，丙方有权提前收回或采取其他资产保全措施。

第二十一条 变更与解除

任何一方不得擅自变更或提前解除本协议，如需变更或解除本协议，应经三方协商一致并通过书面形式变更或解除。

本协议未尽事宜，由三方另行协商解决，三方可协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议签署后，如国家法律法规、监管规章、交易规则发生变化，导致本协议有关条款与之冲突的，按有关法律法规、监管规章和交易规则的规定执行，但本协议其他内容及条款继续有效。

第二十二条 协议效力

本协议有效期??年，自??年??月??日起生效至??年??月??日止。本协议有效期满时尚未结清的业务，各方在本协议项下的权利义务仍应继续承担，直至乙方清偿丙方的全部融资本息和费用时终止。

第二十三条 协议地位

本协议为约定三方合作事项的框架协议，本协议项下具体合作内容由分别签订的有关合作协议进行约定。

第二十四条 协议生效

本协议经三方法定代表人或其委托代理人签字或签章并加盖各方公章后生效。

本协议一式三份，各方均执一份，每份均具同等法律效力。

甲方：__省药品交易中心有限公司

法定代表人或有权人(签章)：

乙方： (医院)

法定代表人或有权人(签章)：

丙方： (银行)

负责人或有权人(签章)：

工程结算协议书10篇（扩展4）

——双方结算协议书3篇

双方结算协议书1

　　乙方（付款方）：________________________________________

　　为了方便乙方及时缴纳电信费用，经甲、乙双方友好协商，就委托代扣电信费用签订协议如下：

　　一、甲、乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》等管理办法。

　　二、甲方向乙方收取电信费用，应符合有关收费规定和政策。

　　三、乙方同意甲方采用电子方式在其存款账户：

　　户名：__________________________________________________

　　账号：__________________________________________________

　　开户银行：_______________________________________________

　　中收款。甲方符合规定的电子支付信息到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

　　四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的电信业务费，且保证在转账日未被销户。

　　五、乙方账户因乙方原因被停用期间，应及时主动到电信各营业厅、电信联网的各银行网点向甲方缴纳电信费用。否则，甲方有权按照有关规定停止向乙方提供电信服务。

　　六、乙方在异常情况下多付款项，经双方核实后，由甲方自收款日起一个月内将多收款项退还乙方付款帐户。

　　七、乙方需变更指定付款账户的，应在次月5日前主动到电信各营业厅与甲方另签新协议。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　八、乙方指定账户销户，三个月内乙方未主动到电信各营业厅变更付款账户的，本协议自动解除。本协议解除或本协议到期后，乙方使用的电信费用将自动转为现金缴费方式。

　　九、若乙方解除协议，须携单位证明及经办人有效身份证件提前一个月与甲方办理协议解除手续。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　十、甲乙双方应全面、实际履行协议，不履行或不完全履行协议的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

　　十一、如乙方认为甲方提供的电子支付信息有误，乙方有权向甲方客服（10000号）提出疑异，甲方应在一周内予以核实确认。

　　十二、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

　　十三、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，乙方开户行一份。本协议自甲乙双方签章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

　　乙方开户银行（盖章）：

　　20xx年xx月xx日

双方结算协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的"本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________代表人：________

　　乙方：________代表人：________

　　20xx年xx月xx日

双方结算协议书3

　　本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，xxx与　　一、协议双方

　　甲方：

　　乙方：

　　二、一件或多件代发货

　　1、数据对接：双方安排专人对当天所需要操作的产品进行数据确认（包括产品款号、尺码、颜色、数量）；

　　2、当天对账：双方针对货物的款号、数量、颜色、价格、运费以及退换货明细进行核对；

　　3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。

　　三、甲方向乙方订货制

　　对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：

　　1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的30%；

　　2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；

　　3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；

　　4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。

　　四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。

　　五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。

　　甲方（签章）：

　　甲方代理人：

　　签字日期：乙方（签章）：乙方代理人：签字日期：

工程结算协议书10篇（扩展5）

——结算还款协议书3篇

结算还款协议书1

　　甲方：

　　负责人：

　　住所：

　　乙方：

　　负责人：

　　住所：

　　丙方：

　　法定代表人：

　　住所：

　　本协议甲，乙，丙三方就丙方在甲，乙方的到期未偿还人民币贷款事宜，共同确认如下：

　　丙方于20xx年向甲方申请三笔贷款，合同金额分别为人民币2250万元，4600万元和4000万元，向乙方申请一笔贷款，合同金额为人民币2100万元。甲方与丙方签署编号为（20xx）圳中银司借字第54501,55561,55569号的《借款合同》，乙方与丙方签署编号为（20xx）圳中银上借字第073号的《借款合同》，上述借款由xx提供连带责任保证担保。上述借款到期后，借款人与担保人均未履行偿还责任。甲方依法起诉，四宗案件经深圳市中级人民法院依法裁判并已进入执行程序，案号为（20xx）深中法执字第433-436号。截至20xx年3月31日，上述贷款本金余额分别为21,837,052.98元，40,000,000.00元，46,000,000.00元，20,999,998.97元，合计128,837,051.95元，利息以甲方会计部门按照《借款合同》约定出具的计息清单为准。甲，乙，丙三方经友好协商，自愿达成如下还款协议：

　　第一条丙方愿意向甲方，乙方履行上述到期贷款的清偿义务，偿还债务范围是：

　　一、上述贷款全部未清偿之本金人民币128,837,051.95元，20xx年1月1日起至贷款本金结清日产生的全部利息（包括正常息，复利，罚息，具体金额以实际还款日甲方会计部门出具的计息清单为准）；

　　二、甲方，乙方为实现上述贷款之债权而支付的费用，包括但不限于诉讼相关费用人民币316,698.11元（以法院等相关机构出具的收据为准）,甲方，乙方委托律师事务所（包括北京金诚同达律师事务所（后变更为北京君泽君律师事务所），广东晟典律师事务所）产生的律师费等；

　　三、承担法院要求支付的因本案产生的其他费用。

　　第二条丙方还款方案

　　一、丙方从本协议签章并生效之日起至20xx年9月30日，一次性或分期偿还本协议第一条约定的全部债务；

　　二、甲方，乙方应按照“先冲抵诉讼费用，后冲抵贷款本金及相关利息，最后偿还律师费用原则”冲抵债权。甲方，乙方律师费用由丙方一次性或分期直接向甲方，乙方委托律师事务所支付；对于甲方，乙方已支付的律师费，由丙方向甲方，乙方清偿。

　　第三条免息条款

　　甲方，乙方同意，在丙方依据本协议约定，按时，全面履行完毕上述第一条，第二条规定的义务后，免除乙方对自欠息之日起至20xx年12月31日所产生的全部利息的还款责任。

　　第四条违约行为

　　一、甲方，乙方违约行为甲，乙方的以下行为将被视为违约：甲，乙方未按照本协议约定给予丙方免除利息的还款责任；

　　二、丙方的违约行为丙方的以下行为将被视为违约：

　　（一）未按时，全面履行本协议约定的还款之义务，包括本金及相关复利，罚息以及有关诉讼费用和律师费用；

　　（二）其他与本协议之约定相违背的行为。

　　第五条违约责任

　　协议各方均应严格履行本协议约定的义务，并应对违约行为承担法律责任。

　　一、丙方未能按时，全面履行本协议规定之还款义务的，本协议中甲，乙方的免息承诺将失效。甲方，乙方保留向法院申请强制执行丙方及担保人财产以清偿丙方债务的权利。

　　二、甲方，乙方违约的，丙方有权要求其履行相关的义务，或终止本协议。

　　第六条生效条款

　　协议三方有权签字人签字，加盖公章且甲方总行有权部门对免息事项批准之日生效。（生效条件应当加上零七股份的有权机构审议通过）。

　　本协议一式伍份，由甲方执两份，乙方，丙方各执一份，送交管辖法院一份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：有权签字人：

　　乙方（公章）：有权签字人：

　　丙方（公章）：有权签字人：

　　日期： 年 月 日

结算还款协议书2

　　债权人：

　　债务人：

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　第一条 还款内容

　　1．还款金额： 人民币 。

　　2．还款期限：自签订此协议之日起债务人 至 年 月 日前还清。

　　3．利率：按照的利率执行，具体为：

　　第二条 担保

　　债务人将 作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

　　第三条 双方义务

　　（一）债权人的义务：

　　1．对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

　　2．在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

　　（二）债务人的义务：

　　1．应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。

　　2．债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

　　第四条 违约责任

　　债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。

　　第五条 本合同经 见证后生效。

　　本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

　　甲方：（签字）______________

　　乙方：（签字）______________

　　签约日期：_________________

结算还款协议书3

　　甲方（债权人）：身份证号：

　　住所：

　　乙方（债务人）： 身份证号：

　　住所：

　　甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议：

　　一、借款及利息确认

　　1、乙方于 年 月 日向甲方借款 元（大写：整），双方约定借款利息按计算。

　　2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息，累计借款 元，利息 元（利息计至 年 月 日），共计欠款 元（大写： 元整）。

　　二、还款方式及时间

　　乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务：

　　第一种：乙方同意偿还人民币 元整（小写： 元），以解决上述债务问题，但须：

　　1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

　　2、在 年 月 日之前将上述款项汇出。

　　第二种：乙方分期偿还甲方债务，具体还款时间及数额如下：

　　1、 年 月 日前支付 元；

　　2、 年 月 日前支付 元；

　　3、 年 月 日前支付 元；

　　三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后，并自人民币 元整到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

　　四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

　　五、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 ％向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款，甲方将保留向乙方全部欠款，即 元（大写：）本金及利息的法律责任。

　　六、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本协议一式两份，双方各持一份；本协议自双签字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

工程结算协议书10篇（扩展6）

——结算协议书模板 (菁华2篇)

结算协议书模板1

甲方：____________________乙方：____________________

第一条　甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。

第二条　甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。

第三条　甲方指定算银行帐户如下用户名：__________________开户银行：________________帐号：____________________

第四条　甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的准确性负责。

第五条　乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。

第六条　甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。

第七条　甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。

第八条　本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。

第九条　本协议自签署之日起生效。

甲方盖章：______________　乙方盖章：______________法人签字：______________　法人签字：______________签订时间：_______________年_________月__________日

结算协议书模板2

签订合同是交易过程中非常常见的一步，如果你不签订合同的话，那你就无法得到更好的保障。我们制定并签署好说好的合同之后呢，可以更好的为日后解决争议提供依据。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？考虑到您的需要，小编特地编辑了“热门合同:结算协议书范本最新模板”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

工程结算协议书10篇（扩展7）

——墙体广告工程款结算协议书 (菁华1篇)

墙体广告工程款结算协议书1

甲方 ：_____(以下简称甲方)

乙方 ：_____(以下简称乙方)

经双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，特签署本合同。

一.合同内容 ：

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

二.合同金额 ：

共计人民币(大写)__________________________________________________(小写)______________________________________________________________

三.付款方式 ：

本合同签订后，甲方支付合同总额55%的工程预付款，即____________________________元(大写：________________________________________________)。

项目结束后，甲方向乙方支付合同余款，即____________________________(大写：____________________________________________________________)。

四.责任与义务

乙方应按甲方要求，按质量完成相关设计和制作工作。

甲方根据乙方需要提供相关资料，并承担因版权，文字所引发的法律责任和经济纠纷。

五.产权约定

甲方将委托制作的所有费用结算完毕，才享有著作权。否则乙方制作的作品著作权归乙方，甲方对该产品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修

改使用乙方设计制作的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六.违约责任

因设计和制作工作具有很大的特殊性。在经过大量调研工作的同时更需要设计师和工作人员的精心创作。乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，因此。

甲方如提前终止合同，预付款乙方不予退还。

七.其他事项

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

八.甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决。如无结果，则提请法律途径解决。本合同壹式两份。甲乙双方各持对方签字合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(盖章) ：________________________ 乙方(盖章) ：__________________________

甲方代表签名 ：______________________ 乙方代表签名 ：________________________

地址 ：______________________________ 地址 ：________________________________

电话 ：______________________________ 电话 ：________________________________

签约日期:_____________________________ 签约日期:_________________________________

工程结算协议书10篇（扩展8）

——工程竣工预付款结算协议书 (菁华1篇)

工程竣工预付款结算协议书1

立协议单位

甲方：_________

乙方：_________

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、承包形式：包工包料

四、工程内容

_________

五、工程造价

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，及以下为伍百元，35及以上为仟元，及以上为_________元。变压器油化试验费每台_________元。设备运输采保费按行业规定以设备费的.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按_____元计取。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

十一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

提交_________仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代表：_

_______年______月_____日

工程结算协议书10篇（扩展9）

——结算协议书范本格式 (菁华1篇)

结算协议书范本格式1

甲方：____________________

乙方：____________________

第一条 甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。

第二条 甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。

第三条 甲方指定算银行账户如下

用户名：__________________

开户银行：________________

帐号：____________________

第四条 甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的准确性负责。

第五条 乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。

第六条 甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。

第七条 甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的"明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。

第八条 本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。

第九条 本协议自签署之日起生效。

甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________

法人签字：______________ 法人签字：______________

签订时间：_______________年_________月__________日

工程结算协议书10篇（扩展10）

——费用结算协议书 (菁选2篇)

费用结算协议书1

　　甲方：_____（以下简称甲方）

　　乙方：_____（以下简称乙方）

　　经双方友好协商，就天通苑小区屋面防水维修工程施工的劳务费结算等事项达成如下共识：

　　一、工程名称：

　　天通苑小区屋面防水工程。

　　二、施工内容：

　　天通苑小区东三区25#楼、26#楼、27#楼屋面防水工程。

　　三、劳务费结算：

　　本次结算劳务费计：115330元(甲乙双方共同认可，所有劳务费已全部结清）

　　1、所有工程劳务费共计:76236元。

　　2、甲方补加金额：39094元。

　　四、其它事项

　　1、由乙方负责上报所发放工人的工资表，并承诺其所上报的资料真实性，所有人员是本工程项目的施工人员，提供这些人员发放工资时所需的信息资料（身份证）。

　　2、所有资料核实完正确无误后，甲方负责监督乙方负责人发放工人工资，如乙方提供发放工资时所需的信息资料不真实，今后发生纠纷等事，与甲方无关，由乙方负责并承担相应责任。

　　3、所有由甲方已发放乙方工人工资的部分由乙方签字确认。

　　4、乙方承诺按所提供工人工资数额由甲方发放后，其余所有工人工资已由乙方全部足额发放，如今后发生施工工人劳务费未结清等事项，与甲方无关，由乙方负责并承担相应责任。

　　5、甲方于20xx年xx月xx日已预支付乙方工人工资2000元，扣除丢失机具费228元，本次应结乙方劳务费计74008元，由于乙方管理不善，所有劳务费无法足额发放工人工资，甲方在不扣质量保证金的基础上补加39094元做为乙方工人工资进行足额发放。本次实际发放乙方工人工资壹拾壹万叁仟壹佰零贰圆整（113102元）。

　　6、甲方支付壹拾壹万叁仟壹佰零贰圆整（113102元）工人劳务费后，双方解除所有劳动关系，以前所签订的劳务合同自行作废。

　　五、本协议一式两份，甲乙双方方各执一份，签字后生效

　　甲方：_____乙方：_____

　　负责人：_____负责人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

费用结算协议书2

　　甲方：________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规之规定，在*等、自愿、协商一致基础上，就乙方委托甲方代理安排进出口货运事宜相关费用的结算达成协议如下：

　　第一条相关定义

　　1．费用结算单：指甲方为结算需要，向乙方出具的，载明应付费用及支付期限的任何形式的书面材料。

　　2．书面确认：指乙方及其分支机构或授权人员盖章或签字之任何形式的书面材料。

　　第二条操作乙方委托甲方从事下述服务。

　　1．在签发

　　第三方的运输单证的情况下，作为乙方的货运代理人，为乙方向承运人或其代理人订舱，排载，制作单证，依据乙方的具体指示（参照每票托运单），从事拖车、场装报关、报检等，并代缴有关费用。

　　2．在甲方签发自己的运输单证时，向实际承运人订舱、向乙方签发运输单证，并根据乙方的指示（参照具体托运单）提取货柜、拖车、场装、报关、报检、并代缴相关费用。

　　3．办理进口货物货运业务（参照委托单证或相关单证）。

　　第三条结算甲方选择_________方式向乙方结算相关费用。

　　1．票结

　　1．1乙方在委托甲方操作开始前，将空白支票或现金交给甲方，甲方必须出具收据。

　　1．2甲方在每票货操作完毕后，从该支票或现金直接支取费用。

　　1．3乙方支票空头或透支或预缴现金不足，应在甲方通知后立即补齐，并按逾期时间支付违约金。

　　1．4非因甲方原因产生之超出结算期限的未结费用，乙方应于甲方通知后立即支付，并按逾期时间支付违约金。

　　1．5甲方应于结算后立即出具发票给乙方。

　　2．月结

　　2．1甲方于次月____日之前提供前一个月的费用结算清单给乙方核对（乙方也可随时向甲方索要）。

　　2．2乙方必须于____日前对之进行核对，并以书面形式向甲方确认或异议，否则视为同意。

　　2．3乙方对甲方出具的费用结算清单全部或部分有异议的，应于____日前，就确认或没有异议的部分按时支付，不得拒付全部费用。

　　2．4对于乙方有异议的全部或部分费用，甲方应立即与乙方协商，并于乙方书面异议的一周内重新制作费用结算清单给乙方。该新费用结算清单的交接，适用本第2款，第

　　2．2项的规定。

　　2．5对于上述应付费用，乙方若需要由本合同以外的

　　第三人支付给甲方的，必须书面通知甲方，并对该应付款承担连带清偿责任。

　　2．6甲方对乙方所付费用，应立即开具发票或收据给乙方。

　　2．7甲方在代垫金额较大的情况下，有权要求乙方先行支付代垫费用。定期结算期内代垫费用的最高限额为，超出限额乙方必须先行支付甲方代垫的费用。

　　2．8甲方保有应收费用的增补权。双方在结算后，发现尚有部分应计算的费用未结算的，甲方有权予以增补，乙方应在下一结算期间结清。乙方保有多付不应付费用的追索权，多付金额经双方确认后在下一个结算期抵扣。

　　第四条担保措施

　　1．乙方同意，在其未能依本协议

　　第二条，

　　第三条规定支付甲方有关费用时，甲方有权留置其所占有的乙方本协议项下的标的货物。

　　2．乙方应于不少于两个月的期限内履行支付义务。该期限从甲方采取留置措施时开始计算。乙方逾期不履行的，甲方得以将留置物拍卖，变卖或与乙方协议折价，以其价款优先偿付甲方费用。留置物折价，拍卖，变卖后，其价款仍不足以偿付的，不足部分由甲方清偿。

　　3．乙方同意，在乙方结清相关费用后，甲方方将报关单证或退税核销单或提单等交给乙方，由此造成的任何损失乙方承担。

　　第五条违约责任

　　1．乙方未依本协议向甲方支付费用，或支付费用不完整的，乙方必须从支付期满日起，按应付款向甲方每日支付违约金。

　　2．乙方无正当理由_________天不履行某一个月的全部费用或所欠费用超过全部应付费用的时，甲方可以解除协议并按上款要求违约金。

　　3．甲乙双方违反本协议造成对方损失的，按违约时的实际损失赔偿对方。

　　第六条争议解决

　　1．本协议不尽之处，由双方协商解决或作补充商议。

　　2．双方协商不成的，一方可以向人民法院起诉。

　　第七条协议的"变更和解除

　　1．双方可以通过协议方式变更或解除本协议，但必须提前30天书面通知对方，并经对方书面同意。

　　2．除

　　第六条第2款的情形外，任何一方依上款方式单方解除本协议，必须支付给对方人民币_________元违约金。

　　第八条其他

　　1．本协议期限从_________至_________止。

　　2．本协议期满，双方无异议的，自动延续________年。

　　3．本协议一式两份，效力相同，双方各持一份，自签订日起生效。

　　第九条其他双方协议的条款_________。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________代表（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

推荐访问:协议书 结算 工程 工程结算协议书【10篇】 工程结算协议书1 工程结算协议书100字